Верховный суд: допсоглашения об изменении сроков работ не освобождают Подрядчика от ответственности за нарушение этих сроков Ситуация
Заказчик и Подрядчик заключили договор о выполнении проектных, строительно-монтажных работ и оказания услуги по авторскому надзору.
В договоре прописано:
поэтапное выполнение работ;
право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Подрядчик нарушает конечные или промежуточные сроки выполнения работ.
Дополнительно
В ходе работ к договору подряда были заключены допсоглашения:
об изменении сроков выполнения работ;
о том, что соглашения об изменении сроков не препятствуют Заказчику привлекать Подрядчика к ответственности за нарушение сроков.
В период действия договора Подрядчик нарушал сроки и привлекался за это к ответственности.
В результате Заказчик воспользовался своим правом расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Подрядчик обратился в суд с требованием признать односторонний отказ незаконным и взыскать причиненные этим убытки.
Позиции судов
Суд первой инстанции частично поддержал Подрядчика.
Апелляционный суд поддержал Заказчика.
Окружной суд поддержал Подрядчика.
Заказчик подал кассационную жалобу в Верховный суд. Позиция Верховного Суда: поддержал Заказчика.
Аргументы
1. Заказчик имеет право отказаться от договора, не дожидаясь систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ — ст. 715 ГК РФ.
2. Подрядчик в ходе работ неоднократно привлекался к ответственности за нарушение сроков, что подтверждается судебными актами по делам №А40-163860/2014 и №А40-4273/2016.
Выводы
1. Подтверждено решение арбитражного суда по делу №А40-4273/2016 — допсоглашения об изменении сроков работ не освобождают Подрядчика от ответственности за нарушение этих сроков.
2. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ Определение от 27.04.2023 №305-ЭС17-14039.
Ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.